+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на отделочные работы в помещениях

Договор на отделочные работы в помещениях

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. И добавьте Договор-Юрист. Сайт Договор-Юрист.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт квартиры. Последовательность и этапы.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Ремонт квартир

Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы , в лице должность, Ф. Общая стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно пункту 2.

Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Подрядчика от выполнения принятых на себя обязательств.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования для выполнения работ по настоящему договору. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при непригодности предоставленных Заказчиком материалов или об обнаружении дефектов в оборудовании.

Если Подрядчик не информирует об обнаруженных дефектах в оборудовании или о непригодности материалов, то ответственность за дефекты в оборудовании и за некачественный материал ложится на него. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

На основании статьи Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчику предоставляется право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запреты правительства, и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, а также предполагаемый срок его исполнения. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.

В вышеуказанных случаях срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением условий настоящего договора Стороны выступают от их собственного имени. Каждая из Сторон не несет ответственности за обязательства другой Стороны в отношении третьих лиц.

В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Вся предыдущая переписка и переговоры после подписания настоящего договора теряют силу. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет направляющей Стороны.

Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

Договор составлен в 2 двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой стороны и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. В процессе приемки проверено качество выполненных работ, что соответствует требованиям настоящего договора, технических условий и стандартам, указанным в приложениях.

Однако имеются серьезные дефекты по качеству выполненных работ в перечислить наименование помещений и комнат, где обнаружены дефекты. Проведена проверка монтажа оборудования, предоставленного Подрядчику Заказчиком. Монтаж проведен качественно. К материалу и комплектующим претензий нет. После устранения Подрядчиком дефектов, перечисленных в пункте 1 настоящего акта, Стороны повторно проведут сдачу-приемку выполненных работ.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Только вопрос- почему акт приемки-сдачи есть только в варианте с недоделками? Спасибо Вам за Вашу работу. Спасибо, ваша оценка учтена.

Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. И добавьте Договор-Юрист. Сайт Договор-Юрист. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов.

И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором — никаких устных договорённостей. Бумага и подпись — лучшее доказательство ваших намерений. Ру - актуальные образцы договоров и юридическая помощь. Ру Сообщество юристов России кодексы и образцы договоров Бесплатные юридические консультации:. Войти Регистрация Добавить в закладки. Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры 4, Тип документа: Договор. Скачать документ? Задать вопрос Запомни: Договор-Юрист.

Ру — здесь есть куча образцов документов. Личное сообщение. Заказать консультацию. E-mail: dogovor-urist yandex. Предмет договора 1. Объем работ 2. Сумма договора 3. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена. Срок выполнения работ 4. Условия платежа 5. Обязательства Сторон 6. Обязательства Подрядчика: 6. Обязательства Заказчика: 6. Передача оборудования и материалов оформляется актом и подписывается обеими сторонами.

Ответственность сторон 7. Права Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком 8. Качество работы 9. Обстоятельства непреодолимой силы Особые условия Заказчик вправе изменить объем работ по настоящему договору. Порядок разрешения споров Срок действия договора Уведомления Прочие условия Без устранения этих дефектов эксплуатация квартиры невозможна.

Перечень выявленных дефектов: перечислить дефекты с указанием помещений и комнат. Согласно представленным финансовым документам расходы Подрядчика соответствуют смете. После устранения дефектов Подрядчик немедленно сообщит Заказчику дату сдачи работ. Оставить комментарий к документу Считаете документ неправильным?

Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки. Без комментария оценка не будет учтена! От вашей активности качество документов будет расти. Пароль Пароль ещё раз. Уведомлять по почте о новых комментариях. Ваша оценка:. Ваш комментарий. Ответ для x. Договор хорошо составлен, пригодился. Не хватало раздела о гарантии. Ответить 0. Похожие документы. Образец документа полезен? Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист.

Договор на проведение ремонтно-отделочных работ № Образец

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок.

Условия продленной гарантии на 3 года: Гарантия распространяется на укладку кафеля, на черновые работы,на электрику в комплексе отделочных работ. Гарантия распространяется на дефекты, которые возникли по вине Компании.

За качество материала отвечает сторона, предоставившая материал. Неиспользованные материалы передаются Заказчику. Подрядчик не несет ответственность за нарушение вышеуказанных сроков, возникшее по вине Заказчика несвоевременное предоставление материала, предоставление некачественного материала, просрочка оплаты, дополнительные работы и аналогичные обстоятельства, находящиеся вне контроля Подрядчика. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он недействителен.

Договор подряда на строительно-отделочные работы

Как обустроить свою первую квартиру: рекомендации дизайнера. Отделка современной квартиры в году. Особенности отделки спальни: расцветки и материалы. Элитные ненатуральные материалы для отделки пола. Скачать в формате:. Смета на работы , смета на черновые материалы являются неотъемлемой частью договора. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом.

Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры

Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы , в лице должность, Ф. Общая стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно пункту 2. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Подрядчика от выполнения принятых на себя обязательств.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтно - строительные работы в помещениях Заказчика согласно смете в дальнейшем именуется "Объект работы".

.

Договор подряда по оказанию услуг по ремонту и отделке квартиры дома коттеджа в Минске

.

.

Образец договора подряда на отделочные работы

.

ДОГОВОР. ПОДРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ. г. Химки г. Гр., Иванов.

.

Договор на отделочные работы образец бланк

.

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Луиза

    Взаимно! С наступающим Вас!

  2. Устин

    Статья 1, пункт d юридическое лицо означает любое образование, имеющее таковой статус в силу применимого национального права, за исключением государств или других публичных органов, действующих в осуществление государственных полномочий, а также межправительственных организаций .

  3. orennici

    Все было просчитано и запрограммировано ещё на много раньше?

  4. Исай

    Перестань хайпить на таких темах, мужик

  5. Олимпий

    Говорит правильно. Я сам юрист. Но бесят мусора и прокурорские крысы которые ушли в адвокатуру. Ты красноперый или скр так решай свои дела. А когда был мразью мусорянской или прокурорская рыло, то хули ты в адвокаты ушёл бугор сраный. За ловэ повелся гребень красный и решил бабло мутить чушок????

© 2018-2019 ntp-vigps.ru